ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Aannemersbedrijf Henk van Iterson B.V.
Besloten vennootschap met gewone structuur Aannemersbedrijf Henk van Iterson B.V. (hierna:
Aannemersbedrijf Henk van Iterson) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 28019573 en is gevestigd aan Vinkenweg 43 A (2231NR) te Rijnsburg.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten
en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren,
hierna: Aannemersbedrijf Henk van Iterson.
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met
Aannemer.
7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Aannemersbedrijf Henk van Iterson aanbiedt zijn alle
werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen de bouw alsmede de verkoop en/of levering van
zaken.
8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Aannemersbedrijf Henk van Iterson zich jegens
Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en
op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene
voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
10. Website: https://www.itersonbv.nl/.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Aannemersbedrijf Henk van
Iterson, elke Overeenkomst tussen Aannemersbedrijf Henk van Iterson en Opdrachtgever en op elk werk
dat door Aannemersbedrijf Henk van Iterson wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over
deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Aannemersbedrijf Henk van
Iterson aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan
inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan
van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Aannemersbedrijf
Henk van Iterson is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van
toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten
en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn
of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Aannemersbedrijf Henk van Iterson gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is,
wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding
hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
Niettemin heeft Aannemersbedrijf Henk van Iterson het recht een Overeenkomst met een potentiële
Opdrachtgever om een voor Aannemersbedrijf Henk van Iterson gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig
gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.
Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Aannemersbedrijf Henk van Iterson niet binden.
Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde
en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures,
promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare
afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft
Aannemersbedrijf Henk van Iterson het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen
en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en
te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Aannemersbedrijf Henk van Iterson zijn
indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aannemersbedrijf Henk van Iterson niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst
van Aannemersbedrijf Henk van Iterson heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (in gescand of
origineel) aan Aannemersbedrijf Henk van Iterson te retourneren, dan wel een expliciet en
ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Aannemersbedrijf
Henk van Iterson, zal Aannemersbedrijf Henk van Iterson de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per
e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen), daarna kan Aannemersbedrijf Henk van Iterson niet meer aan een Aanbod gehouden
worden.
3. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever
redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever
geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Aannemersbedrijf Henk van
Iterson aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden
waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5. Aannemersbedrijf Henk van Iterson heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële
Opdrachtgever om een voor Aannemersbedrijf Henk van Iterson gegronde reden te weigeren.
6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Aannemersbedrijf
Henk van Iterson, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van
de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht.
2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien
reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de
Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd,
verminderd met de besparingen die voor Aannemersbedrijf Henk van Iterson uit de opzegging
voortvloeien, tegen aflevering door Aannemersbedrijf Henk van Iterson van het reeds voltooide werk.
Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Aannemersbedrijf Henk van Iterson te
maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de
gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Aannemersbedrijf Henk van Iterson over het gehele
werk zou hebben gemaakt.
3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven
tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens
verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. Zowel Opdrachtgever als Aannemersbedrijf Henk van Iterson kan de Overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der
partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming
eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Aannemersbedrijf
Henk van Iterson nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Aannemersbedrijf Henk van Iterson is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde
zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van
Opdrachtgever.
5. Indien Aannemersbedrijf Henk van Iterson na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam
arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de
aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang
bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een
naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd,
indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Aannemersbedrijf Henk van Iterson.
6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd, is Aannemersbedrijf
Henk van Iterson gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief,
alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te
brengen bij Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
Aannemersbedrijf Henk van Iterson voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of
aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot
het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer
Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Aannemersbedrijf Henk van Iterson
is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een
aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Aannemersbedrijf Henk van
Iterson Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het
meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken,
en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht
kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de
door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij
Aannemersbedrijf Henk van Iterson de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had
behoren te ontdekken), is Aannemersbedrijf Henk van Iterson gerechtigd om deze kosten, na overleg met
Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van asbest en houtrot, is Aannemersbedrijf Henk van Iterson gerechtigd om hiervoor extra
kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.

Artikel 7 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Wanneer
Aannemersbedrijf Henk van Iterson op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden
hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders
overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van
Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals
overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient
Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan
deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Aannemersbedrijf
Henk van Iterson Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van
een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te
beperken of vereenvoudigen. Aannemersbedrijf Henk van Iterson werkt, binnen de grenzen van
redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de
geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan
voor Aannemersbedrijf Henk van Iterson (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van
wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Aannemersbedrijf Henk van Iterson ingeschakelde
derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen,
onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of
bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Aannemersbedrijf Henk van
Iterson gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan
Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te
voldoen alvorens Aannemersbedrijf Henk van Iterson begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In
elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Aannemersbedrijf
Henk van Iterson gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van
de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden
vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen
3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van
de prijswijziging aan Aannemersbedrijf Henk van Iterson heeft laten weten gebruik te willen maken van
zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Aannemersbedrijf Henk van Iterson er gerechtvaardigd op vertrouwen
dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke
betalingstermijn van 5 werkdagen.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op
het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Aannemersbedrijf Henk van Iterson.
Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Aannemersbedrijf Henk van
Iterson een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
8. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te
verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van Aannemersbedrijf Henk van Iterson bindend, tenzij Opdrachtgever anders
kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.

Artikel 8 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning
ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan
haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij
niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Aannemersbedrijf Henk van Iterson zonder
nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag
tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te
berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli
2012.
3. Indien Aannemersbedrijf Henk van Iterson meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze
noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien
Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de
Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Aannemersbedrijf Henk van Iterson,
of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
5. Ook indien Aannemersbedrijf Henk van Iterson, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling,
gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is
Aannemersbedrijf Henk van Iterson gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke
verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 9 – Uitvoering werkzaamheden
1. Aannemersbedrijf Henk van Iterson zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden
worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is
overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Aannemersbedrijf Henk van Iterson
ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het
door Opdrachtgever beoogde doel.
2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Aannemersbedrijf Henk van Iterson niet verplicht of
gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang
van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren
voor Aannemersbedrijf Henk van Iterson, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer-
of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht
onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers,
ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van
het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Aannemersbedrijf Henk van Iterson kan vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en
toestemmingen aanvragen bij overheden of andere instanties. Indien Aannemersbedrijf Henk van Iterson
niet voorziet in het aanvragen van vergunningen of andere verplichten documenten is Opdrachtgever zelf
verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen.
Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt in
een dergelijk geval voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf
Henk van Iterson expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en
toestemmingen. Aannemersbedrijf Henk van Iterson zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij
Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Aannemersbedrijf Henk van Iterson te vergoeden.
4. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar
eigen inzicht derden in te schakelen.
5. Aannemersbedrijf Henk van Iterson heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op
locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
6. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden
(waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en
op de door Aannemersbedrijf Henk van Iterson gewenste wijze aan Aannemersbedrijf Henk van
Iterson ter beschikking worden gesteld;
b. Aannemersbedrijf Henk van Iterson op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de
werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en
arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Aannemersbedrijf
Henk van Iterson gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet
voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig
verrichten, zodat Aannemersbedrijf Henk van Iterson geen vertraging en geen belemmering
ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
d. Aannemersbedrijf Henk van Iterson tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer,
opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
e. De werklocatie in zodanige staat is dat Aannemersbedrijf Henk van Iterson ongehinderd haar
Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
f. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar
gereedschappen, machines, materialen en meer van Aannemersbedrijf Henk van Iterson
opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan
plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor
rekening van Opdrachtgever;
g. In geval van grond, – of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie
dagen vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan
Aannemersbedrijf Henk van Iterson. Ook dient Opdrachtgever Aannemersbedrijf Henk van
Iterson tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels,
belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij
gebreke hiervan is Aannemersbedrijf Henk van Iterson gerechtigd de bijkomende kosten in
rekening te brengen bij Opdrachtgever.
h. Aannemersbedrijf Henk van Iterson vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt
gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit
niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever
zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit voortkomende kosten. Opdrachtgever is
ervoor verantwoordelijk dat in geval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever
door een vakbekwaam persoon proefgravingen gedaan worden.
i. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Aannemersbedrijf Henk van Iterson tot het geven
van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een
V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door
een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een
bouwstoffenonderzoek.
j. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de
omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door
trillingen te voorkomen.
k. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en
plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
7. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is
Aannemersbedrijf Henk van Iterson B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met
de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige
gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Aannemersbedrijf Henk van Iterson nalaat
van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Aannemersbedrijf Henk van Iterson om
op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 10 – (Op)Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Aannemersbedrijf Henk van Iterson
of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft
Aannemersbedrijf Henk van Iterson recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle
overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Aannemersbedrijf
Henk van Iterson schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale
termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen
voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Aannemersbedrijf Henk van Iterson bij
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van
Aannemersbedrijf Henk van Iterson B.V. is bepaald, maar komt voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen
aan de aflevering op eerste verzoek van Aannemersbedrijf Henk van Iterson. Het aannemen van zaken
van Aannemersbedrijf Henk van Iterson door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in
ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.
4. Aannemersbedrijf Henk van Iterson spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen
termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met
uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
6. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van
de door Aannemersbedrijf Henk van Iterson gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
7. Indien Aannemersbedrijf Henk van Iterson te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden
opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder
voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht
het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen
worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in
de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
8. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd,
ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan
worden toegerekend.
9. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het
tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid
van Aannemersbedrijf Henk van Iterson.
10. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden
in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 11 – Onderhoud
1. Indien overgekomen, zal Aannemersbedrijf Henk van Iterson onderhoud c.q. reparatie verrichten. De
omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is
overeengekomen. Aannemersbedrijf Henk van Iterson zal Opdrachtgever informeren over alle
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden
aan Aannemersbedrijf Henk van Iterson, waarna Aannemersbedrijf Henk van Iterson overeenkomstig zijn
gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen
en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Aannemersbedrijf Henk van Iterson gerechtigd om
eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele
oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Aannemersbedrijf
Henk van Iterson.

Artikel 12 – Opschorting
1. Aannemersbedrijf Henk van Iterson, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Aannemersbedrijf Henk van Iterson, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest
dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling
te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft
of onvoldoende is;
d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Aannemersbedrijf Henk van Iterson
kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen, is Aannemersbedrijf Henk van Iterson gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Aannemersbedrijf Henk van Iterson kan
worden gevergd.
2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Aannemersbedrijf Henk van Iterson
gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aannemersbedrijf Henk van Iterson, treden
Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de
opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van
Opdrachtgever. Aannemersbedrijf Henk van Iterson zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten
over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te
voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 – Garanties
1. Aannemersbedrijf Henk van Iterson voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende
normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de
garantietermijn staat Aannemersbedrijf Henk van Iterson in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit
van het (op)geleverde.
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Aannemersbedrijf Henk van Iterson gegeven
garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Aannemersbedrijf
Henk van Iterson gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren.
Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende
bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet
gevergd kan worden van Aannemersbedrijf Henk van Iterson, is een Consument gerechtigd om de
Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te
verlangen.
4. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt,
Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het
oordeel van Aannemersbedrijf Henk van Iterson verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
5. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten,
oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en
luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper
is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het
Product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het
natuurproduct toegestaan.
6. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de
juistheid van de werkzaamheden door Aannemersbedrijf Henk van Iterson.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Aannemersbedrijf Henk van Iterson gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van
Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement
gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Aannemersbedrijf Henk van Iterson de betrokkene hierover
informeren.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud
1. Aannemersbedrijf Henk van Iterson levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud,
totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Aannemersbedrijf Henk van Iterson heeft
voldaan blijft het geleverde eigendom van Aannemersbedrijf Henk van Iterson.
2. Aannemersbedrijf Henk van Iterson heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten
c.q. zaken onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Aannemersbedrijf Henk van Iterson.
Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Aannemersbedrijf Henk van Iterson
de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen
leveren aan Opdrachtgever.
3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte
producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan
Aannemersbedrijf Henk van Iterson worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overmacht
1. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een
overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Aannemersbedrijf Henk van Iterson wordt in elk geval verstaan,
maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Aannemersbedrijf Henk van Iterson, (ii) het
niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken,
apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring,
(vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit
en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix)
algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Aannemersbedrijf
Henk van Iterson en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Aannemersbedrijf Henk van Iterson
buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien naar het oordeel van Aannemersbedrijf Henk van Iterson de uitvoering van de overeengekomen
Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden
niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Aannemersbedrijf Henk
van Iterson het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de
Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot
aansprakelijkheid.
4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de
partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn
verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid
van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Aannemersbedrijf Henk van Iterson leidt tot
aansprakelijkheid van Aannemersbedrijf Henk van Iterson jegens Opdrachtgever of derden, is die
aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Aannemersbedrijf Henk van Iterson in
rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten,
exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens
Aannemersbedrijf Henk van Iterson. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag
welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
2. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook,
indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Aannemersbedrijf Henk van Iterson
aansprakelijk is (gebleken), dient Aannemersbedrijf Henk van Iterson in de gelegenheid gesteld te
worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid
voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding
zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. In geval van maatvoering is Aannemersbedrijf Henk van Iterson niet aansprakelijk voor gevolgschade
waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of
het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het
uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is
verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of
ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij Aannemersbedrijf Henk van Iterson zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of
anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook
is Aannemersbedrijf Henk van Iterson niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een
gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
6. Nimmer is Aannemersbedrijf Henk van Iterson aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking
van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, beof verwerken daarvan.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht
door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het
gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever
afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Aannemersbedrijf Henk van Iterson kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed
doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken,
gereedschappen, machines, materialen en meer die Aannemersbedrijf Henk van Iterson in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever
gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door
onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd
is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever
aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
11. Aannemersbedrijf Henk van Iterson is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van
enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die
van gelinkte websites.
12. Aannemersbedrijf Henk van Iterson staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van en door of namens Aannemersbedrijf Henk van Iterson verzonden e-mail, noch voor de tijdige
ontvangst ervan.
13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt
niet tot aansprakelijkheid van Aannemersbedrijf Henk van Iterson, tenzij sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als
meerwerk.
14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Aannemersbedrijf Henk
van Iterson vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Aannemersbedrijf Henk
van Iterson binnen twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de
feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Aannemersbedrijf Henk van Iterson
vervalt na twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 18 – Geheimhouding
1. Aannemersbedrijf Henk van Iterson en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit
voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke
informatie gaat.
2. Indien Aannemersbedrijf Henk van Iterson op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke
uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven
derde (mede) te verstrekken, en Aannemersbedrijf Henk van Iterson zich niet kan beroepen op een
verschoningsrecht, is Aannemersbedrijf Henk van Iterson niet gehouden tot enige schadevergoeding en
is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Aannemersbedrijf Henk van Iterson en Opdrachtgever ook de
door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Aannemersbedrijf Henk van Iterson
verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is
Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Aannemersbedrijf Henk van Iterson op de hoogte is, of
redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of
gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of
uitvoeringsvoorschriften, is Aannemersbedrijf Henk van Iterson verplicht om Opdrachtgever hiervoor te
waarschuwen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf Henk van Iterson van elke aansprakelijkheid ingevolge het
niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf Henk van Iterson voor aanspraken van derden met
betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en
informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Aannemersbedrijf
Henk van Iterson B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
5. Opdrachtgever vrijwaart Aannemersbedrijf Henk van Iterson tevens van alle schade, boetes, (last
onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Aannemersbedrijf Henk van Iterson (inhoudende maar niet
beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen,
ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Aannemersbedrijf Henk
van Iterson en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de
Overeenkomst heeft verkregen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van
Aannemersbedrijf Henk van Iterson B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de
Overeenkomst.
4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Aannemersbedrijf Henk van Iterson om foto’s te maken van het
opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn
website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 21 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Aannemersbedrijf Henk van
Iterson of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om
deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de
klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@itersonbv.nl met als onderwerp
“klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Aannemersbedrijf
Henk van Iterson de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Aannemersbedrijf Henk van Iterson zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na
ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Aannemersbedrijf Henk van Iterson en Opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Aannemersbedrijf Henk van Iterson kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest
actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Aannemersbedrijf Henk
van Iterson en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag,
locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere
rechtbank.

Rijnsburg, 2 februari 2023.